Carregando…

DOC. 464.2685.2933.0933

TJSP. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE EMPREITADA -

Atraso e incompletude das obras - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Teoria do livre consentimento motivado - Atraso incontroverso e bem delimitado pelas provas produzidas pelo autor - Revela-se acertada, assim, a condenação do apelante aos danos materiais decorrentes dos gastos extraordinários para a conclusão da obra - Condenação ao pagamento de multa punitiva pelo atraso que também restou configurada - Réu que deixou de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor - Inteligência do art. 373, II do CPC - Negado provimento

(Origem do acórdão e Ementa p/citação - Somente para assinantes ADM Direito)
Não perca tempo. Cadastre-se e faça agora sua assinatura ADM Direito