Art. 9º
Título I - DO CONDOMÍNIO (Ir para)
Capítulo II - DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO(Ir para)
Art. 9º- Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, a Convenção de condomínio, e deverão, também, por contrato ou por deliberação em assembléia, aprovar o Regimento Interno da edificação ou conjunto de edificações.
§ 1º - Far-se-á o registro da Convenção no Registro de Imóveis, bem como a averbação das suas eventuais alterações.
§ 2º - Considera-se aprovada, e obrigatória para os proprietários de unidades, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais e futuros, como para qualquer ocupante, a Convenção que reúna as assinaturas de titulares de direitos que representem, no mínimo, 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio.
§ 3º - Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a Convenção deverá conter:
a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva, e as de condomínio, com especificações das diferentes áreas;
b) o destino das diferentes partes;
c) o modo de usar as coisas e serviços comuns;
d) encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para as extraordinárias;
e) o modo de escolher o síndico e o Conselho Consultivo;
f) as atribuições do síndico, além das legais;
g) a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções;
h) o modo e o prazo de convocação das assembléias gerais dos condôminos;
i) o [quorum] para os diversos tipos de votações;
j) a forma de contribuição para constituição de fundo de reserva;
l) a forma e o quorum para as alterações de convenção;
m) a forma e o quorum para a aprovarão do Regimento Interno quando não incluídos na própria Convenção.
§ 4º - No caso de conjunto de edificações, a que se refere o art. 8º, a convenção de condomínio fixará os direitos e as relações de propriedade entre os condôminos das várias edificações, podendo estipular formas pelas quais se possam desmembrar e alienar porções do terreno, inclusive as edificadas. [[Lei 4.591/1964, art. 8º.]]
Lei 4.864, de 29/11/1965 (Acrescenta o § 4º).Decisões Relacionadas
Direito civil e processual civil. Agravo em recurso especial. Execução de taxas condominiais. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. REGISTRO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXIGÊNCIAS DO OFICIAL. REGIMENTO INTERNO. REGULARIDADE DE PROCURAÇÕES. VIA ADICIONAL PARA ARQUIVAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Processual civil. Agravo em recurso especial. Condomínio. Área comum. Supressio/surrectio. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS ANTERIORES AO REGISTRO DA CONVENÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REFORMA. 1.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. IRDR 6 DO TJDFT. TAC. IRRELEVÂNCIA PERANTE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Direito processual civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso especial em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel. Fundamentos não impugnados. Ausência de prequestionamento. Súmulas 182/stj, 283 e 284/stf, 282/stf e 211/stj. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NATUREZA PROPTER REM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Direito Civil, do Consumidor e Imobiliário. Ação de descumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Imóvel novo. Construção e incorporação. Contrato de promessa de compra e venda. Unidade autônoma. Imóvel em construção. Entrega. Atraso. Pretensão autoral de vinculação do prazo contratual, com a tolerância, ao registro do habite-se. Inviabilidade. Regularização registral do habite-se objeto de previsão contratual específica. Prazo estipulado em patamar razoável. Observância. Mora. Qualificação. Inocorrência. Taxas condominiais. Responsabilização dos adquirentes antes da efetiva entrega das chaves. Impossibilidade. Pagamento de débitos condominiais anteriores a esse marco. Ressarcimento. Imperiosidade. Danos emergentes. Qualificação. Preliminar. Inépcia da peça recursal. Ausência de dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
Direito civil e processual civil. Agravo em recurso especial. Condomínio. Locação por temporada. Convenção condominial. Óbices sumulares e ausência de prequestionamento. Agravo em recurso especial desprovido.
APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Recurso Exclusivo
Faça login para salvar suas anotações neste artigo.
CCB/2002, art. 1.331, e ss. (Do Condomínio Edilício).