Carregando...
Carregando...
Lei 8.666, de 21/06/1993

Art. 57º


  • Contrato. Duração
  • Lei 14.133, de 01/04/2021, art. 193, II (artigo revogado a partir de 01/04/2023).
Art. 57

- A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses;

Lei 9.648, de 27/05/1998 (Nova redação ao inc. II).

Redação anterior (da Lei 8.883, de 08/06/1994, art. 1º): [II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que deverão ter a sua duração dimensionada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a duração a sessenta meses.]

Lei 8.883, de 08/06/1994, art. 1º (Nova redação ao Inc. II)

Redação anterior (original): [II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, os quais poderão ter a sua duração estendida por igual período;]

III - (VETADO).

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração.

Lei 12.349, de 15/12/2010 (Acrescenta o inc. V. Origem da Medida Provisória 495, de 19/07/2010).

§ 1º - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2º - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

§ 3º - É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

§ 4º - Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inc. II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até 12 meses.

Lei 9.648, de 27/05/1998 (Acrescenta o § 4º).
Decisões Relacionadas
TJPRTJPR (5ª Câmara Cível) - 0001836-68.2023.8.16.0070 - PR - Rel.: Des. Leonel Cunha - J. em 06/10/2026 - DJ 07/10/2026
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conteúdo restrito a assinantes.
TJSCTJSC (5ª Câmara de Direito Público) - 5003550-54.2021.8.24.0060 - SC - Rel.: Des. Artur Jenichen Filho - J. em 06/10/2026 - DJ 06/10/2026
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM TERMO ADITIVO. ATRASO NO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO NÃO COMPROVADO COMO CAUSA DA PARALISAÇÃO. VALORES APOIADOS EM MEDIÇÃO UNILATERAL. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS MANTIDAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Conteúdo restrito a assinantes.
TRF3TRF3 (4ª Turma) - APELAÇÃO CÍVEL 0005034-52.2014.4.03.6108 - SP - Rel.: Des. Leila Paiva Morrison - J. em 25/09/2026 - DJ 01/10/2026
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXORBITÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Conteúdo restrito a assinantes.
TJPRTJPR (4ª Câmara Cível) - 0004110-50.2024.8.16.0173 - PR - Rel.: Des. Wellington Emanuel Coimbra De Moura - J. em 29/09/2026 - DJ 30/09/2026
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. OBRA PÚBLICA. ATRASO NA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESSALVA EXPRESSA DO EQUILÍBRIO EM PARECER TÉCNICO PRÓPRIO. ÁLEA EXTRAORDINÁRIA COMPROVADA POR PERÍCIA. SERVIÇOS NÃO PREVISTOS INDISPENSÁVEIS À CONCLUSÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conteúdo restrito a assinantes.
TJPRTJPR (4ª Câmara Cível) - 0001391-98.2016.8.16.0004 - PR - Rel.: Des. Astrid Maranhão De Carvalho Ruthes - J. em 28/09/2026 - DJ 30/09/2026
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA (LEI 8.666/93). MULTAS MORATÓRIAS POR DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TERMOS ADITIVOS QUE PRORROGARAM PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA, ANISTIA OU EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE QUANTO ÀS MEDIÇÕES PRETÉRITAS. ADITAMENTO QUE NÃO ALTERA A REALIDADE FÁTICA ANTERIOR NEM REVOGA PENALIDADES REGULARMENTE APLICADAS E MOTIVADAS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO, EXPRESSO OU TÁCITO, DE AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATADA. PARECERES QUE CONDICIONARAM AS PRORROGAÇÕES A EVENTOS FUTUROS, SEM EFEITO RETROATIVO. LEI 8.666/93, art. 57, § 1º. PRORROGAÇÃO DE PRAZO QUE OPERA PARA O FUTURO E NÃO EXTINGUE A RESPONSABILIDADE POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL JÁ CONSUMADO. ÔNUS DA PROVA. CPC, art. 373, I. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA E PRECLUSA POR FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. TESE DE EXCLUDENTE DE CULPA NÃO DEMONSTRADA. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO COMPROVADOS. CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RESTRITO À LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO (LEI 8.666/1993, art. 67 e LEI 8.666/1993, art. 86). HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS (CPC, art. 85, § 11). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conteúdo restrito a assinantes.
TJSPTJSP (2ª Câmara de Direito Público) - Apelação Cível 1003587-54.2025.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Rel.: Des. Renato Delbianco - J. em 28/09/2026 - DJ 28/09/2026
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. PRETENDIDA RENOVAÇÃO POR MAIS QUINZE ANOS.
Conteúdo restrito a assinantes.
STJSTJ (1ª Seção) - AgInt no RECURSO ESPECIAL 2.033.081 - DF - Rel.: Min. Teodoro Silva Santos - J. em 19/08/2026 - DJ 28/08/2026
Processual civil e administrativo. Agravo interno no recurso especial. Ação popular. Licitação. Pregão eletrônico. Contratação de serviços contínuos de limpeza urbana. Fixação de prazo contratual inicial de 60 (sessenta) meses. Ilegalidade. lei 8.666/1993, art. 57, inciso II. Precedente do stj. Distinção inexistente. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta corte. Binômio ilegalidadelesividade. Configuração. Lesividade presumida. Inexistência de omissão. Reexame do conjunto fáticoprobatório. Impossibilidade. Súmula 7/stj. Pretensão de rediscussão do mérito. Agravo interno desprovido.
Conteúdo restrito a assinantes.
TJBATJBA (Primeira Câmara Cível) - Apelação 0536478-10.2015.8.05.0001 - Rel.: Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar - J. em 26/08/2026 - DJ 27/08/2026
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MULTA CONTRATUAL POR ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO. RETENÇÃO NA PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. FATO DE TERCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.  
Conteúdo restrito a assinantes.
TJSCTJSC (4ª Câmara de Direito Público) - 5002490-21.2022.8.24.0057 - SC - Rel.: Des. Elleston Lissandro Canali - J. em 13/08/2026 - DJ 18/08/2026
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ÚTIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
Conteúdo restrito a assinantes.
TJSPTJSP (7ª Câmara de Direito Público) - Apelação Cível 1026179-63.2024.8.26.0114 - Campinas - Rel.: Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho - J. em 14/08/2026 - DJ 14/08/2026
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE BENS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA DE COVID-19. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Conteúdo restrito a assinantes.
Recurso Exclusivo

Faça login para salvar suas anotações neste artigo.